招	标人：****市滩涂围垦开发有限公司	招标代理：****
联	系人：****联系	人：****
电	话：****-********电	话：****-********
地	址：****市独山港镇	地址：****市当湖街道漕兑路**号（总商会大厦*幢**楼）
传	真：传/	真：****-********
	电子邮件：/	电子邮件：*********@**.***

条款号	条款名称	编列内容
*.*.*	招标人	名称：****市滩涂围垦开发有限公司地址：****市独山港镇联系人：****电话：****-********
*.*.*	招标代理机构	名称：****地址：****市当湖街道漕兑路**号（总商会大厦*幢**楼）联系人：****电话：****-********
*.*.*	招标项目名称	****
*.*.*	标段建设地点	见招标公告
*.*.*	资金来源及比例	见招标公告
*.*.*	资金落实情况	已落实
*.*.*	招标范围	见招标公告
*.*.*	计划工期	计划工期：***日历天计划开工日期：年月日计划交工日期：年月日节点工期要求：
*.*.*	质量要求	标段工程交工验收的质量评定：合格标段工程竣工验收的质量评定：**分及以上
*.*.*	安全目标	不发生较大及以上生产安全责任事故，人员*死亡。
*.*.*	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：见附录*财务要求：见附录*业绩要求：见附录*信誉要求：见附录*项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录*其他要求：无
*.*.*	是否接受联合体投标	☑不接受□接受，应满足以下要求：（*）联合体所有成员数量不得超过___家；（*）联合体牵头人应具有___________资质；（*）__________________________________
*.*.*	投标人不得存在的其他关联情形	/
*.*.*	投标人不得存在下列不良信用记录	有行贿犯罪行为的时间：****年*月*日以来投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：（*）投标截止时间至中标候选人公示结束期间投标所需资质条件的动态核查结果为“不合格”状态；（*）___________/__________________

条款号	条款名称	编列内容
*.**.*	投标预备会投标人提出问题	/
*.**	分包	本项目允许分包其中不得分包的工程内容为：路基工程、路面工程分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》及****省交通运输厅《****省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》有关分包管理的规定。投标人应按第*章“投标文件格式”的要求如实填写“拟分包项目情况表”。分包的其他规定：/
*.*	构成招标文件的其他材料	招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）
*.*.*	投标人要求澄清招标文件的截止时间	提出疑问的方式：通过“电子交易平台”在线提出并电话告知代理机构（****-********）。提出疑问的截止时间：见招标公告
*.*.*	投标文件密封形式	采用双信封形式。
*.*.*	已标价工程量清单电子版	已标价工程量清单电子版制作说明：（*）将已下载的招标文件中的工程量清单文件（*****）导入计价软件，完成工程量清单制作（*）从计价软件导出已制作好的已标价工程量清单文件（*****格式）（*）将已标价的工程量清单文件放入投标文件相应格式中
*.*.*	增值税税金的计算方法	*般计税法
*.*.*	工程量清单的填写方式	投标人按照招标人网上提供的书面工程量清单填写工程量清单
*.*.*	报价方式	单价
*.*.*	是否接受调价函	不接受
*.*.*	最高投标限价	最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。工程量清单预算为********元。调整系数在*个连续值（*.**、*.**、*.**）中开标时随机抽取其中*值为调整系数。
*.*.*	投标报价的其他要求	无

投标人应如实填写下列内容	投标人应如实填写下列内容
*、近*年（****年*月*日以来），有无被交通运输部、****省交通运输厅、****省发改委*部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内；*、近*年（****年*月*日以来），投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在****领域中，有无行贿行为构成或未构成犯罪的（以中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决时间为准）；*、近*年（****年*月*日以来），投标人有无因公路工程（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部、省交通运输厅挂牌督办的；*、有无存在投标人须知第*.*.*、*.*.*情形。

	分期	分期	累计	累计
从开工月算起的时间（月）	投标人的估算	投标人的估算	投标人的估算	投标人的估算
从开工月算起的时间（月）	金额（元）	（%）	金额（元）	（%）
第*次开工预付款
*-*
*-*
*-*
**-**
**-**
**-**
......
缺陷责任期
小计		***.**
投标价：
说明